Договор по очистке дорог от снега

Договор на уборку и вывоз снега

Договор N ____ на уборку и вывоз снега

Статья 1. Предмет и цель Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по уборке и вывозу снега с объектов _________, __________, ___________, расположенных по адресам: ___________, ___________, ____________ (далее — Объекты), в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

— обеспечить беспрепятственный доступ работников и техники Подрядчика к объектам;

1.2.1. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.

1.2.2. В случаях когда исполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.

1.2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

1.2.4. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 1.2.3 настоящего Договора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика — его силами и средствами.

Вариант. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

1.5. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Приложении N 1.

1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков, так и продолжительности выполнения работы.

1.7. Указанные в п. 1.5 Договора начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работы могут быть изменены в Сторонами в следующих случаях:

1.7.1. Самопроизвольное таяние снегов вследствие изменения погоды или по другим причинам до начала и во время выполнения работ на объектах — Заказчик уведомляет Подрядчика об отсутствии необходимости начинать работы или об их прекращении.

1.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

1.9. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Статья 2. Порядок выполнения работ

2.1. На объекте 1.

2.2. На объекте 2.

Снег предварительно складируется на обозначенном на местности участке территории посредством погрузочного оборудования машин, задействованных в технологии безреагентной уборки, с последующей перегрузкой из куч фронтальными погрузчиками в автосамосвалы и вывозом его на пункты приема снега.

2.3. На объекте 3.

Вывоз снега с объектов дорожного хозяйства (далее — ОДХ) Заказчика осуществляется в два этапа.

1 этап — уборка и выборочный вывоз снега:

— со стоянок и остановок транспорта;

— на пешеходных переходах;

— с мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей;

— в местах массового посещения и интенсивного движения пешеходов.

2 этап — после завершения работ по первому этапу осуществляется сплошная уборка и вывоз снега со всего объекта.

При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 см) после выпадения первых 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега начинается уборка и вывоз снега с ОДХ, подлежащих первоочередной уборке и вывозу снега.

2.4. Вывоз снега осуществляется на снегосплавные пункты, указанные в Приложении N 1, и на мобильные снеготаялки.

2.6. После вывоза снега производится зачистка лотков от снега и снежно-ледяных образований с последующим вывозом.

2.7. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с объектов на прилегающие территории и обочины, в дальнейшем должен быть перемещен на откосы насыпи либо перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций погружен в самосвалы и вывезен на снегосплавные пункты (снегосвалки).

2.8. Разделительные стенки, металлические барьерные ограждения и указатели на опорах должны очищаться не менее ___ раз в месяц, ___ цикла очистки в декаду.

Статья 3. Цена работ. Порядок оплаты

3.1. Цена работ согласована Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору. Цена работ включает стоимость уборки, вывоза, транспортных расходов, а также общую стоимость всех иных затрат Подрядчика.

3.2. Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ платежными поручениями в течение ___ дней с момента выставления счета Подрядчиком.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. После завершения каждой недели (декады и т.п.) выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N 2) с приложением подтверждающих документов.

4.2. Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком указанного в п. 4.1 Договора Акта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку объема выполненных работ, проверяет соответствие их качества установленным требованиям и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 2), либо запрос о представлении разъяснений в отношении результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

4.3. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте (Приложение N 2), составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о представлении разъяснений касательно работ, или мотивированного отказа от принятия результатов работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение ____ (______) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении работ или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями или замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный оформленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении работ Заказчик принимает оказанные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 2), один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.2 Договора.

4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ (Приложение N 2) и выставленный Подрядчиком на его основе Заказчику счет на оплату являются основаниями для оплаты Подрядчику работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.1.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Смотрите так же:  1 группа инвалидности 1 степень рабочая или нет

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, в течение ___ (____) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

5.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.2 Договора.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Обеспечивать соответствие результатов работ установленным требованиям, параметрам качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ___ (____) часов после приостановления оказания работ.

5.4.5. Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при выполнении работ.

Статья 6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Сумма такой неустойки устанавливается в размере _______________ от суммы _________.

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере _______ от стоимости подлежащих выполнению работ.

6.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по оказанию работ, предусмотренных Договором, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

6.6. В случае ненадлежащего качества результата работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ от стоимости некачественных работ за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем выполнении Подрядчиком работ до момента устранения недостатков работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются результаты работы, не соответствующие установленным требованиям.

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в __-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1, будут длиться более ___ (____) дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города _______.

Статья 9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до «___»________ ____ г., а в части исполнения обязательств по оплате — до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 10. Прочие условия

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 11 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Примерная форма договора на оказание услуг по очистке дорог от снега (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39 ГК РФ

Договор на оказание услуг по очистке дорог от снега

[ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Полное наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ Ф. И. О. исполнителя ] [ число, месяц, год ] года рождения, проживающий по адресу: [ адрес ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по очистке дорог от снега в [ указать место расположения дорог ] протяженностью [ значение ] км со средней шириной дорожного полотна [ значение ] м и средней высотой снежного покрова [ значение ] м, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1 договора, собственными силами с использованием собственного оборудования и/или техники.

1.3. Дата начала оказания услуг — [ число, месяц, год ].

Дата окончания оказания услуг — [ число, месяц, год ].

2. Права и обязанности

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с требованиями настоящего договора.

2.1.2. Выполнить свои обязательства в предусмотренный настоящим договором срок.

2.1.3. Соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на объекте Заказчика.

2.1.4. Немедленно устранить все недостатки, выявленные Заказчиком при приеме-передаче услуг.

2.1.5. Бережно относиться к имуществу Заказчика, а также к имуществу третьих лиц.

2.1.6. [ Указать иные обязанности ].

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

2.2.2. Принять оказанные надлежащим образом услуги по акту приема-передачи (Приложение N 1).

2.2.3. Обеспечить доступ Исполнителя на территорию, указанную в п. 1.1 настоящего договора.

2.2.4. [ Указать иные обязанности ].

2.3. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг по настоящему договору.

2.4. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты другой Стороне фактически понесенных ею расходов.

3. Стоимость услуг и условия расчетов

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

Указанная цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение

3.2. Заказчик производит предоплату услуг в размере [ значение ] % их стоимости в день подписания договора, а оставшуюся сумму — в течение [ значение ] дней после подписания акта приема-передачи оказанных услуг.

Смотрите так же:  Приказ начальника овд

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

4.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.

4.3. За нарушение срока оказания услуг, установленного п. 1.3 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере [ значение ] % от стоимости оказываемых услуг за каждый день просрочки исполнения обязательств.

4.4. В случае нарушения срока оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает ему неустойку в размере [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в [ наименование суда ] в соответствии с законодательством РФ.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.4. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

— Приложение N 1. Акт приема-передачи оказанных услуг по очистке дорог от снега.

Договор на очистку дорог от снега сельского поселения

Администрация кудеихинского сельского поселения.контракт на чистку дорог от снега сельского поселения.Не позже 20 дней со денька подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок для просмотра инфы о заказчике и документации, нужно войти на веб-сайт под собственной учетной записью. Датой начала оказания данной услуги считается дата подписания обеими сторонами соглашения о стоимости услуги. В то же время предмет каждого договора схож чистка дорог от снега на местности шегарского сельского поселения.

Если ваш комментарий не относится к теме заметки контракт на чистку дорог зимой, то. Оказание услуг по чистке дорог от снега в бессоновском сельском поселении белгородского района белгородской области. контракт подряда по расчистке от снега городских дорог администрации пиляндышевского сельского поселения. Включающий чистку дорог от снега, защиту от снежных заносов и на основании договора проведение работ по.

Договор на очистку дорог от снега сельского поселения

Обязанность выполнения работниками данных правил должна быть отражена в договорах на выполнение работ. договора на чистку улиц от снега эталон. Услуги по чистке дорог от снега в населенных пт сельского поселения верхняя подстепновка городского района волжский самарской области п.

контракт на чистку дорог от снега идеал, контракт на чистку снега дорог и улиц бланк идеал. Цены на содержание дорог зимнее содержание дорог чистка от снега в д. Уборка снега, вывоз снега, заключаем договора, работаем без выходных! В то же время предмет каждого договора схож чистка дорог от снега на местности шегарского сельского поселения. основная контракты контракт оказания услуг контракт на чистку от снега. список внутрипоселковых дорог новицкого сельскогопоселения. Если предложенная победителем торгов стоимость на 25 меньше исходной наибольшей цены (нмц), таковой участник должен подтвердить свою репутацию и предоставить обеспечение в большем размере. Обязанность администрации сельского поселения по вывозу мусора и чистке дорог от снега.

В случае нарушения порядка расчета по данной услуге, а также в случае не предоставления расходных документов по данной услуге, индивидуального садовода имеет право приостановить выплаты за данную услугу до устранения нарушения. Дороги от мусора, очистку площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей на автомобильной дороге, содержание посадочной площадки. Администрацией сельского поселения заключн договор на очистку дорог в зимнее время с тремя организациями.

Иванов василий иванович, именуемый в дальнейшем индивидуальный садовод, совместно именуемые стороны, заключили между собой договор о нижеследующем спс для снт романовка 2. Правила благоустройства территории караваевского сельского поселения костромского муниципального района (далее по тексту правила) устанавливают нормы и требования в сфере обеспечения чистоты, организации планово- регулярной системы и режима удаления отходов производства и потребления с территории караваевского сельского поселения костромского муниципального района (далее по тексту сельского поселения), определяют требования к надлежащему состоянию и содержанию объектов, расположенных на территории сельского поселения, мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, порядок уборки и содержания территорий, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, обязательные к исполнению для органов государственной власти, местного самоуправления муниципальных образований, юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями расположенных на территории сельского поселения земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе для юридических лиц, обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, организаций жилищно- коммунального комплекса, юридических и физических лиц, производящих земляные, ремонтные и иные виды работ. Не более 3 рабочих дней с даты публикации протокола проведения электронного аукциона (ппэа) на электронной площадке рассмотрение заказчиком 2 частей заявок, а также формирование протокола подведения итогов (ппи). Кокшага, шапта, на дорогах уже работает техника по очистке снега, в с.

Договор на уборку снега

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на уборку снега (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на уборку снега

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Договор на уборку снега

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Услуги компании в Москве и Московской области

Наступление зимы радует обычных жителей, а перед работниками коммунальных служб ставит серьёзные проблемы. Ведь именно им приходится бороться с огромным количеством снежной массы, выпадающей во время обильных снегопадов. Кроме коммунальщиков задачу о том, как убрать и вывезти снежные массы решают руководители предприятий и владельцы частных фирм. По закону юридические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность за чистоту закреплённых за ними территорий. Невыполнение обязательств влечёт за собой наказание в виде серьёзных штрафов.

Сильные снегопады представляют серьёзную проблему для населённых пунктов нашей страны. Заснеженные автомобильные трассы практически парализуют движение транспорта, возрастает риск автомобильных аварий и получения травм пешеходами. Снежно-ледяная корка на дорогах вызывает быструю порчу асфальтового покрытия, а таяние снежной массы выводит из строя ливневую канализацию

Шаблон типового документа включает в себя от 7 до 11 статей, возможно наличие приложений и актов выполненных работ. Шапка нижеследующего договора включает в себя нумерацию документа, указание на число, месяц и год заключения, полное наименование организаций, именуемых в дальнейшем Заказчиком и Подрядчиком. Обязательно указываются данные ответственных лиц, действующих на основании положения Устава организации или доверенности с указанием срока действи

Балашиха – один из городов Подмосковья, занимающий довольно большую территорию. Зимние снегопады создают серьёзные проблемы для движения транспорта и пешеходов. Высокие сугробы, вырастающие на территориях предприятий, могут представлять опасность для сотрудников и мешать продвижению по территории посетителей.

Зима – очень красивое время года, а проблемы с излишками снега на улицах Москвы поможет решить компания «Транском». В предложение услуг по уборке и вывозу снега входит оперативное удаление снежных завалов с улиц, дворов, территорий предприятий и организаций столицы. Заказать вывоз снега с погрузкой могут как юридические, так и физические лица. Компания предлагает заказ разовых услуг и заключение долгосрочного договора, предполагающего выполнение регулярных работ по вывозу снега в Москве с погрузкой на автомобильный транспорт.

Своевременное очищение дорог и улиц от снега – необходимое условие существования городов и сёл в нашей стране. Практически по всей территории России за зиму выпадает большое количество осадков. Ручная уборка улиц городов, междугородных трасс малоэффективна. Службы коммунального хозяйства активно используют спецтехнику для чистки и вывоза снежных масс.

Зимние проблемы на московских дорогах, возникающие после сильных и длительных снегопадов, легко решаются с помощью ООО «Транском». В предложения по уборке и расчистке дорог и территорий входи услуга по вывозу снега за пределы города. Компания работает по договорам, заключённым на долговременной основе, может вывезти снежное крошево по разовой заявке.

Одной из важных услуг от компании ООО «Транском» является механизированная уборка территории от снега. Опытные специалисты в самые короткие сроки выполнят весь спектр услуг по очистке и вывозу снежных масс. Цена работ определяется индивидуально, по совокупности различных параметров. Стоимость услуги по уборке территории от снега невелика, вы не будете переплачивать лишнего даже при заказе на очистку большого количества м 2.

Смотрите так же:  Технические требования оао россети

Областные администрации и управляющие компании на основании федеральных законов устанавливают общий порядок действий. Публикация документов возможна в виде приказов, инструкций, законов, регламентов или дорожных карт. Администрации низших уровней на основании собственных инструкций и указов уточняют общий порядок действий, внося в него коррективы в соответствии с местными условиями. В работе по очищению дорог принимают участие коммунальные службы, садоводческие товарищества, коммерческие и некоммерческиеорганизации. Цена на вывоз убираемого снега и на работу по очистке дорожного полотна СНТ зависит от множества параметров. Позвоните в компанию ООО «Транском», чтобы купить услугу и уточнить цены на разные этапы работ по приведению дороги в порядок после обильного снегопада.

Сразу после очистки дорожного полотна необходимо организовать вывоз снега. Снежные кучи по обочинам дорог представляют серьёзную опасность. Они не только портят внешний вид города, но и быстро впитывают в себя все загрязнения из атмосферы. Грязь и токсины после таяния снега попадают в землю и отравляют её. Весной таяние больших снеговых масс приводит к подтоплению жилых домов, возникновению паводков и повреждениям ливневой канализации. Стоимость вывоза снега в компании «Транском» ниже, чем траты на компенсацию убытков от подтопления.

Снежный покров на дорогах затрудняет движение, наносит вред дорожному покрытию, вызывает большое количество аварий и травм. Своевременная и быстрая уборка снега решает проблему заносов и восстанавливает движение.

Между двумя организациями заключен договор на зимнее содержание дорог (очистка дорог от снега) в определенном населенном пункте

Вопрос-ответ по теме

Между двумя организациями заключен договор на зимнее содержание дорог (очистка дорог от снега) в определенном населенном пункте. Периодичность проведения работ в договоре не указана. Указан только срок действия договора. Исполнитель выполнял работы без заявок по мере, как он считает, необходимости и предъявлял акты выполненных работ и счета на оплату. Часть актов подписана и оплачена заказчиком. Остальные акты не подписывались и исполнитель ничем не может подтвердить, что они направлялись заказчику. Заказчик считает, что в данных работах не было необходимости, они заказчиком не заказывались и акты в его адрес не поступали. Соответственно, выставленные счета не подлежат оплате. Начального и конечного срока выполнения конкретного вида работ (по каждому факту) нигде не предусмотрено. То есть не соблюдены существенные условия договора подряда. Если считать это договором оказания услуг, то исполнителем не выполнялся весь перечень услуг, согласно Классификации работ по по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утв. распоряжением Гос. службы дор. хоз-ва РФ от 03.01.2002 г № ИС-5-р. Вопрос: Должны ли данные работы (услуги) оплачиваться заказчиком ?

: В данной ситуации оказанные услуги подлежат оплате, если исполнитель докажет факт оказания услуг и их соответствие заключенному сторонами договору.

Исполнитель не вправе в судебном порядке понудить заказчика подписать акт об оказании услуг (постановление ФАС Московского округа от 13 мая 2011 г. № КГ-А41/3777-11 по делу № А41-27081/10), но суд может признать надлежащими доказательствами акты сдачи-приемки, подписанные исполнителем в одностороннем порядке, если:

  • они были направлены заказчику. Причем это лучше сделать сразу после истечения срока, в который заказчик должен был подписать акт, почтовым отправлением с описью вложения, уведомлением о вручении и с получением почтовой квитанции;
  • заказчик не заявил мотивированный отказ от их подписания.

Примерами такого подхода суда могут служить определения ВАС РФ от 19 апреля 2011 г. № ВАС-4552/11 и от 22 февраля 2011 г. № ВАС-1520/11.

Суд также может признать в качестве доказательства акты, подписанные исполнителем и посредником (постановление ФАС Дальневосточного округа от 11 февраля 2010 г. № Ф03-409/2010 по делу № А73-2322/2009).

При отсутствии в договоре условия об обязательном составлении акта суд может признать его составление необязательным (определение ВАС РФ от 23 марта 2011 г. № ВАС-2742/11, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29 ноября 2010 г. по делу № А79-1233/2010). А при наличии других доказательств оказания услуг исполнитель сможет подтвердить фактическое оказание услуг и потребовать от исполнителя оплаты.

Даже если в договоре стороны не предусмотрели условие о составлении акта об оказании услуг, суд может признать данный акт необходимым доказательством факта оказания услуг, которое должен представить исполнитель, чтобы потребовать оплаты в силу статей 720 и 783 Гражданского кодекса РФ. При отсутствии указанного акта исполнитель не сможет потребовать оплаты услуг на основании пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса РФ и взыскания неустойки за просрочку оплаты по статье 330 Гражданского кодекса РФ.

Так, например, ФАС Московского округа отклонил довод исполнителя об отсутствии в договоре условия, предусматривающего подписание заказчиком актов об оказании услуг. При этом суд указал, что данный довод противоречит положениям главы 39 Гражданского кодекса РФ, и сделал вывод о непредставлении исполнителем бесспорных доказательств, которые бы подтверждали факт оказания услуг (постановление ФАС Московского округа от 2 марта 2010 г. № КГ-А41/14892-09 по делу № А41-9361/09).

Так, фактическое оказание услуг можно подтвердить следующими документами:

  • путевыми листами (постановление ФАС Уральского округа от 16 августа 2010 г. № Ф09-6347/10-С3 по делу № А07-411/2010);
  • актом освидетельствования (определение ВАС РФ от 6 марта 2008 г. № 3135/08);
  • товарными накладными (определение ВАС РФ от 30 сентября 2010 г. № ВАС-12600/10);
  • журналом учета (постановление ФАС Уральского округа от 21 сентября 2010 г. № Ф09-7610/10-С3 по делу № А60-14191/2010-С1);
  • актами снятия показаний приборов учета (постановление ФАС Уральского округа от 24 февраля 2010 г. № Ф09-644/10-С5 по делу № А60-15274/2009-С11);
  • перепиской сторон (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 1 декабря 2009 г. по делу № А82-3436/2009-19), в том числе электронной (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10 февраля 2011 г. по делу № А45-10504/2010);
  • приказом (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11 марта 2010 г. по делу № А33-12337/2008);
  • табелями дежурств (постановление ФАС Дальневосточного округа от 7 декабря 2009 г. № Ф03-6207/2009 по делу № А73-1471/2009);
  • копиями судебных актов с участием представителя (при оказании юридических услуг) (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11 февраля 2011 г. по делу № А45-8063/2010); актом сверки взаимных расчетов (постановление ФАС Дальневосточного округа от 1 февраля 2010 г. № Ф03-8370/2009 по делу № А73-8329/2009).
  • В качестве доказательств оказания услуг суд может учесть и свидетельские показания (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15 февраля 2010 г. по делу № А43-11809/2009).

Иногда факт оказания услуги может подтверждаться отсутствием возражений заказчика (постановление ФАС Северо-Западного округа от 3 августа 2009 г. по делу № А56-51039/2008).

По поводу признания счета-фактуры доказательством оказания услуг существует две противоположные позиции судов.

Доказательства оказания услуг должны содержать ссылку на договор, во исполнение которого они были составлены (определение ВАС РФ от 24 июня 2009 г. № ВАС-7461/09).

Подробнее с вопросом взыскания оплаты за оказанные услуги и примерами судебной практики Вы можете в Рекомендации

а также в статьях:

Более точную оценку сложившейся ситуации можно дать только детально ознакомившись с текстом заключенного договора и обстоятельствами оказания спорных услуг.

ведущий эксперт Горячей линии «Системы Юрист» Наталья Ковтуненко

руководитель Горячей линии «Системы Юрист» Виктория Рыбалкина

Похожие публикации:

  • Статья 123 ук рф Статья 19 Конституции России Текст Ст. 19 Конституции РФ в действующей редакции на 2019 год: 1. Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, […]
  • Социальная пенсия назначается с ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ Подписка на новости Письмо для подтверждения подписки отправлено на указанный вами e-mail. В Российской Федерации социальные пенсии устанавливаются в соответствии с Федеральным […]
  • Федеральный закон от 27072006 152-фз о персональных данных часть 2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" 27 июля 2006 года РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 8 июля 2006 года 14 июля 2006 года Список изменяющих документов (в ред. Федеральных […]
  • Налоговый кодекс статья налог на имущество физических лиц Налоговый кодекс статья налог на имущество физических лиц БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (с изменениями на 27 декабря 2018 года) ____________________________________________________________________ Документ с изменениями, […]
  • Какой штраф за отсутствии страховки Какой штраф за отсутствие страховки ОСАГО или езду без ОСАГО в 2019 ― 2020 годах? Полис обязательного страхования гражданской ответственности является неотъемлемой частью автомобильной документации каждого водителя, при отсутствии […]
  • Начисление отпуска приказ Расчет переходящего отпуска Трудовое законодательство гарантирует, что отпуск предоставляется работающим россиянам ежегодно. Но большинство сотрудников разделяют отпуск на части. О порядке расчета отпускных и об особенностях […]